乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!

〖壹〗
、乙方若想主张疫情防控费用
，确实需承担举证责任，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额 ，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险
。

〖贰〗、承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延
，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条 、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担。

〖叁〗
、根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任 。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的 ，应当依法承担相应责任
。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务
，当事人主张其尽到及时通知义务的，应当承担相应举证责任。

〖肆〗、谁主张谁举证是在司法过程当中 。谁举报的谁就应该提供证据
。被告进行反驳的时候 ，也需要举证
，一切都要靠证据来说话。

〖伍〗 、当事人主张适用不可抗力部分或者全部免责的，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或者全部不能履行的事实承担举证责任 。

〖陆〗
、正当防卫超过必要限度的 ，法院认定正当防卫人在造成不应有的损害范围内承担部分责任；实施侵害行为的人请求正当防卫人承担全部责任的
，法院不予支持
。实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的 ，法院不予支持。

疫情期间损耗会计处理

疫情期间企业损耗的会计处理主要分为两种情况，具体如下：因停工发生的损耗当企业因疫情停工导致生产停滞
，相关损耗（如原材料闲置、设备折旧 、人工成本等）需计入“制造费用
”科目 。该科目用于归集生产车间为生产产品或提供劳务而发生的间接费用
。

疫情期间企业停工损失的会计处理需分两步进行，具体如下：第一步：确认停工损失并计入“营业外支出”科目当企业因疫情导致非正常停工时 ，需将停工期间产生的直接损失（如原材料损耗
、设备折旧、员工薪酬及防疫支出等）归集至“营业外支出 ”科目。

疫情期间企业停工造成的损失
，财务处理需结合成本管控 、税务筹划及融资策略综合应对，具体可从控制人工成本
、优化税务处理、提升财务效率三方面入手 。

第一步：设备折旧发生时的会计处理当企业设备在疫情期间发生折旧时 ，需根据费用所属部门将折旧费用计入相应科目
，通常通过“管理费用——折旧费
”核算。若设备用于生产部门，则可能计入“制造费用”等科目
。

疫情期间企业折旧的会计处理主要分为两个步骤 ，具体如下：第一步：发生折旧时的会计处理当企业发生固定资产折旧时
，需根据费用所属部门将折旧金额计入对应科目。通常情况下，折旧费用通过“管理费用——折旧费 ”科目核算 ，若涉及生产部门或销售部门
，则可能计入“制造费用
”或“销售费用”等科目 。

因遭受意外灾害发生的损失和尚待查明原因的损耗，应先计入“待处理财产损溢 ”
。待查明原因后转入“营业外支出
”。『4』商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费 、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用 ，应计入所购商品成本 。

疫情停工损失会计分录

第一步：确认停工损失并计入“营业外支出”科目当企业因疫情导致非正常停工时，需将停工期间产生的直接损失（如原材料损耗
、设备折旧、员工薪酬及防疫支出等）归集至“营业外支出 ”科目
。

第一步：停工损失发生时的会计处理当企业因疫情停工产生直接费用时
，需按实际发生额归集至“制造费用
”科目。例如，消耗的原材料 、支付给停工期间职工的薪酬（如基本工资
、社保等） ，以及因停工产生的设备维护、水电费等间接支出 。

疫情停工损失的会计分录处理如下：发生停工损失时的分录当企业因疫情停工产生直接费用时
，需将相关支出归集至“停工损失”科目
。

收到疫情防控资金的会计分录

疫情期间企业收到并处理疫情工作经费的会计分录如下：企业收到疫情专用项目工作经费时当企业收到政府或相关机构拨付的疫情专用项目经费时，需通过“银行存款 ”和“专项应付款”科目核算。

会计分录为：借：银行存款 贷：营业外收入  。例如企业之前因疫情防控产生了额外的办公场地消毒费用等 ，收到这笔补偿资金时就按此分录记账
。资金需专项使用要是资金需专项使用
，比如用于特定防疫项目，那么可能计入“专项应付款
” ，待实际支出时再转入相应科目。

疫情时期财政补贴的会计分录处理如下：企业收到政府疫情防控补贴时企业收到政府拨付的疫情防控专项补贴资金
，需根据补贴性质确认收入 。

收到防控疫情补贴时的会计处理当物业企业收到政府或相关机构发放的防控疫情补贴时，需区分补贴性质。若补贴属于与收益相关的政府补助 ，且用于补偿企业已发生或未来将发生的成本费用
，应通过“递延收益”科目核算，并在实际使用或符合确认条件时转入当期损益
。

会计分录为：借记“管理费用——疫情防控费 ”（或明细科目） ，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）
”（若取得合规增值税专用发票），贷记“银行存款”或“库存现金 ”。“管理费用
”科目用于归集企业为组织和管理生产经营发生的支出
，包括筹建期开办费 、董事会经费
、行政管理部门费用等 。

【芯调查】中小封测厂告急!损失或近千万元,扩产计划停摆

〖壹〗、中小封测厂受疫情影响损失严重，部分企业损失或近千万元 ，扩产计划被迫停摆
。具体影响如下：经济损失巨大以四川明泰电子为例
，其总经理郑渠江表示，2019年税后净利润约2600万元 ，原本计划2020年做到3300万元
，但受疫情影响，预期基本无法完成。原本的扩产计划暂停 ，直接经济损失几百万元
，间接损失更多 。

为什么说疫情会让一家公司破产

〖壹〗 、疫情导致公司破产的核心原因在于其引发的连锁反应对企业的现金流
、业务模式及客户稳定性造成了根本性冲击，尤其是对依赖线下场景、现金流储备薄弱或行业周期敏感的企业而言 ，短期停工可能演变为长期生存危机
。

〖贰〗 、第一家破产的核酸公司是“北京朴石医学检验实验室有限公司”
，其破产主要与核酸造假
、业务运营问题及可能的资金流向异常有关。以下是对相关问题的详细分析：破产背景与原因政策变化：随着各大城市相继宣布严格遵守“疫情防控20条 ”新规，倡导非必要不做核酸原则 ，核酸检测需求大幅下降，核酸公司的暴利时代结束 。

〖叁〗、倒闭原因：公司管理层称
，新冠肺炎疫情的长久影响和重组业务前景的“高度不确定性
”使公司别无选取，只能破产清算 ，但仍继续寻求整体或部分收购报价
。德本汉姆多年来因消费者转向在线购物
，到店客流日益下降而苦苦挣扎，疫情封锁限制措施成为压垮公司的最后一根稻草。

〖肆〗 、所以瓦拉里斯公司的破产极大的原因是由于今年的新冠疫情 ，使其公司走下坡路
，这时申请破产能够及时止损，也是逼不得已的办法 。

〖伍〗、第一波破产潮：2020年第二季度开始 ，因疫情导致经济停滞
，企业现金流断裂
。尽管年底破产速度放缓（第四季度仅45家大型企业破产），但仍为2009年以来最繁忙的季度。第二波破产潮预测：破产专家预计 ，随着企业现金储备耗尽
，2021年第二季度将出现新一轮申请高峰，尤其是零售
、消费和旅游行业 。

〖陆〗、租金负担与门店关闭：布克兄弟在全球拥有500多家门店和工厂 ，租金已成为其一种负担。为了应对疫情带来的挑战，布克兄弟开始评估并关闭了一些北美门店
，以减轻租金负担并优化库存
。潜在收购与融资支持：在宣布破产后，布克兄弟的品牌吸引了潜在收购方的浓厚兴趣。